eKarto
Create account

Art. 366 CO

1 Beginnt der Unternehmer das Werk nicht rechtzeitig oder verzögert er die Ausführung in vertragswidriger Weise oder ist er damit ohne Schuld des Bestellers so sehr im Rückstande, dass die rechtzeitige Vollendung nicht mehr vorauszusehen ist, so kann der Besteller, ohne den Lieferungstermin abzuwarten, vom Vertrage zurücktreten.
2 Lässt sich während der Ausführung des Werkes eine mangelhafte oder sonst vertragswidrige Erstellung durch Verschulden des Unternehmers bestimmt voraussehen, so kann ihm der Besteller eine angemessene Frist zur Abhilfe ansetzen oder ansetzen lassen mit der Androhung, dass im Unterlassungsfalle die Verbesserung oder die Fortführung des Werkes auf Gefahr und Kosten des Unternehmers einem Dritten übertragen werde.
Fedlex · in force on 10/01/2026

Leading decisions 6

Ranked by how many decisions cite them about this article. Summary: official headnote (regeste).

  1. 1
    Werkvertrag; mangelhafte Erstellung des Werks während der Ausführung (Art. 366 Abs. 2 OR)
    BGE 126 III 230
    · 03/28/2000 · 25 citations Summary
  2. 2
    Bevorschussung der Kosten für eine Ersatzvornahme (Art. 98 OR)
    BGE 128 III 416
    · 09/05/2002 · 20 citations Summary
  3. 3
    Art. 368 Abs. 2 OR
    BGE 107 II 50
    · 01/27/1981 · 17 citations Summary
  4. 4
    Umfang der Rechtskraft des Entscheides über die Pflicht zur Leistung eines Kostenvorschusses für die Mängelbeseitigung im Rahmen eines Werkvertrages
    BGE 141 III 257
    · 06/25/2015 · 15 citations Summary
  5. 5
    Werkvertrag; Vertragsrücktritt ex nunc (Art. 366 Abs. 1 OR); Mängelhaftung (Art. 368 OR, Art. 169 SIA-Norm 118)
    BGE 116 II 450
    · 07/12/1990 · 10 citations Summary
  6. 6
    Ermächtigung zur Ersatzvornahme (Art. 98 Abs. 1 und Art. 366 Abs. 2 OR; Art. 221 Abs. 1 lit. b, Art. 236 Abs. 3, Art. 250 lit. a Ziff. 4, Art. 337 Abs. 1, Art. 338 Abs. 1, Art. 339 Abs. 2 und Art. 343 Abs. 1 lit. e ZPO)
    BGE 142 III 321
    · 03/31/2016 · 9 citations Summary

Unpublished, but essential 5

Decisions the court did not publish in the official reports, but that courts cite like leading decisions.

  • 4A_319/2017
    11/23/2017 · 7 citations de Summary
  • Werklohnforderung
    4A_232/2011
    · 09/20/2011 · 5 citations de
  • Werkvertrag; Verzug
    4A_298/2019
    · 03/31/2020 · 4 citations de

Latest Federal Supreme Court decisions

No recent decision recorded for this article yet.